Legal Drive

निर्माण अनुबंध समझौता

एक निर्माण अनुबंध समझौता एक ठेकेदार को एक निर्धारित मूल्य पर एक नामित स्थल पर निर्माण या नवीनीकरण करने के लिए संलग्न करता है।

प्रारूपः

एक खाते के साथ मुफ़्तः वर्ड या पीडीएफ, कोई वॉटरमार्क नहीं, आपके डैशबोर्ड पर सहेजा गया है। प्रत्येक पृष्ठ पर एक छोटा संदर्भ पाद लेख होता है ताकि कोई भी इसे सत्यापित कर सके।

आप केवल Legal Drive का भुगतान करते हैं। हम वकील को भुगतान करते हैं। किसी को भी आपसे सीधे भुगतान करने के लिए नहीं कहना चाहिए।

Legal Drive sealएटेस्ट एंड साइन दस्तावेज़ में एक वास्तविक, स्वतंत्र रूप से जांच योग्य रिकॉर्ड को एम्बेड करता है।

इस दस्तावेज़ का अनुवाद अभी तक उपलब्ध नहीं है। नीचे पूर्वावलोकन वह अंग्रेजी पाठ है जिसे आप डाउनलोड करेंगे।

CONSTRUCTION CONTRACT AGREEMENT This AGREEMENT is made on [effective_date] between [owner_name], of [owner_address] (the "Owner"), and [contractor_name], of [contractor_address] (the "Contractor"). 1. SCOPE OF WORK The Contractor shall carry out and complete the following work at [site_address] (the "Works"): [scope_of_work] The Works shall be executed in accordance with the drawings, specifications and bill of quantities annexed to this Agreement, which form part of it. 2. CONTRACT VALUE 2.1 The Owner shall pay the Contractor Rs. [contract_value] for the Works. 2.2 The contract value is exclusive of Goods and Services Tax, payable additionally at the applicable rate against a valid tax invoice. 2.3 Where the Owner is required by law to deduct tax at source from payments under this Agreement, the Owner shall deduct it at the applicable rate under the income-tax law in force (at present the Income-tax Act, 2025) and furnish the Contractor with the prescribed certificate of deduction. 3. PAYMENT SCHEDULE [payment_schedule] Each running payment shall be made within fifteen days of certification of the corresponding stage by the Owner or the Owner's architect. 4. TIME FOR COMPLETION 4.1 The Contractor shall commence on [start_date] and complete the Works within [completion_days] days. 4.2 Time is of the essence. If completion is delayed for reasons attributable to the Contractor, the Owner may levy liquidated damages at the rate agreed between the parties. 4.3 Extension of time may be granted for delay caused by force majeure, by variation ordered by the Owner, or by the Owner's own default. 5. MATERIALS AND WORKMANSHIP 5.1 All materials shall be new, of the specified grade, and conforming to the relevant Bureau of Indian Standards specification. 5.2 The Owner may reject any material or workmanship not conforming to the specification, and the Contractor shall replace or redo it at its own cost. 5.3 The Contractor shall permit the Owner and the Owner's architect to inspect the Works at all reasonable times. 6. VARIATIONS No variation to the scope shall be carried out except on the Owner's written instruction, recording the agreed cost and time implication. 7. STATUTORY COMPLIANCE AND LABOUR 7.1 The Contractor shall obtain all permissions and approvals required for the execution of the Works, other than those which are the Owner's responsibility as the landowner. 7.2 The Contractor is solely responsible for the wages, statutory dues, insurance and safety of its own workers, and shall comply with the labour codes, including the Code on Wages, 2019, the Code on Social Security, 2020 and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, and with all other applicable labour law. 7.3 The Contractor shall indemnify the Owner against any claim arising from injury to, or a claim by, its workers. 8. RETENTION AND DEFECT LIABILITY Retention money (% of each payment): [retention_percent] Defect liability period (months from completion): [defect_liability_months] 8.1 The Owner shall retain the percentage of each payment stated above as retention money. If no percentage is stated, no retention money shall be held. 8.2 The Contractor shall remain liable to rectify, at its own cost, any defect appearing within the defect liability period stated above or, if none is stated, within twelve months of completion. 8.3 Retention money, if any, shall be released on expiry of the defect liability period, subject to rectification of all notified defects. 9. TERMINATION The Owner may terminate for material breach not remedied within fifteen days of written notice, for abandonment of the Works, or on the Contractor's insolvency. On termination the Owner shall pay for work properly executed to that date. 10. GOVERNING LAW Governed by the laws of India, with disputes referred to arbitration by a sole arbitrator under the Arbitration and Conciliation Act, 1996. OWNER CONTRACTOR [owner_name] [contractor_name] WITNESSES 1. Name: ______________________ Signature: ______________ 2. Name: ______________________ Signature: ______________

निर्माण अनुबंध समझौता: यह क्या है

एक निर्माण अनुबंध समझौता एक ठेकेदार को एक निर्धारित मूल्य पर एक नामित स्थल पर निर्माण या नवीनीकरण करने के लिए संलग्न करता है। यह काम, अनुबंध मूल्य, चरण भुगतान, पूरा करने के लिए समय, सामग्री मानकों, भिन्नताओं, श्रम जिम्मेदारी, प्रतिधारण धन और दोष दायित्व का दायरा निर्धारित करता है, जिसमें विवाद मध्यस्थता में जाते हैं।

जब आपको इस दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है

  • आप अपने भूखंड पर एक घर बना रहे हैं और सिविल कार्य के लिए एक ठेकेदार को काम पर रख रहे हैं।
  • आप एक फ्लैट का नवीनीकरण कर रहे हैं या एक मंजिल जोड़ रहे हैं और चाहते हैं कि कीमत, समयरेखा और गुणवत्ता लिखी जाए।
  • एक छोटे व्यवसाय में एक दुकान, कार्यालय या गोदाम बनाया जाता है और देरी के लिए सहमत भुगतान चरणों और दंड की आवश्यकता होती है।
  • एक ठेकेदार श्रम जुटाने से पहले दायरे, चरण भुगतान और भिन्नताओं पर लिखित शर्तें चाहता है।

इसमें क्या शामिल है

  • पक्ष, स्थल का पता और काम का दायरा, चित्र, विनिर्देशों और मात्रा के बिल के साथ संलग्न।
  • अनुबंध मूल्य, जी. एस. टी. को छोड़कर, स्रोत पर कर कटौती के साथ जहां मालिक को कानून द्वारा कटौती करने की आवश्यकता होती है।
  • भुगतान अनुसूची, प्रत्येक चरण के प्रमाणन के पंद्रह दिनों के भीतर देय भुगतान के साथ।
  • शुरू होने की तारीख और पूरा होने की अवधि, ठेकेदार की देरी के लिए परिसमापन क्षति, और बल आकस्मिकता या मालिक के कारण होने वाली देरी के लिए विस्तार।
  • सामग्री और कारीगरी मानक, लिखित परिवर्तन आदेश, और अनुमति, श्रमिकों के वेतन, सुरक्षा और श्रम कानून के अनुपालन के लिए ठेकेदार की जिम्मेदारी।
  • दोष देयता अवधि समाप्त होने तक प्रत्येक भुगतान के प्रतिशत को बनाए रखना, समाप्ति अधिकार और एकमात्र मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता।

इसे कैसे भरें, हस्ताक्षर करें और उपयोग करें

  1. हस्ताक्षर करने से पहले चित्र, विनिर्देश और मात्रा के बिल को अंतिम रूप दें, क्योंकि ये परिभाषित करते हैं कि कीमत में क्या शामिल है।
  2. इस पृष्ठ पर दायरे, अनुबंध मूल्य, चरणों, पूरा होने की अवधि, प्रतिधारण और दोष देयता अवधि के साथ फॉर्म भरें और पूर्वावलोकन की जांच करें।
  3. अनुलग्नक के रूप में चित्र, विनिर्देश और मात्रा के बिल को संलग्न करें और दोनों पक्षों को प्रत्येक पृष्ठ की शुरुआत करने के लिए कहें।
  4. आपके राज्य को इस तरह के समझौते के लिए आवश्यक मूल्य के स्टाम्प पेपर पर प्रिंट करें।
  5. दो गवाहों के सामने हस्ताक्षर करें, और पुष्टि करें कि ठेकेदार के पास श्रमिकों की सुरक्षा के लिए बीमा और व्यवस्था है।
  6. भुगतान करने से पहले प्रत्येक चरण को लिखित रूप में प्रमाणित करें, लिखित रूप में किसी भी बदलाव को दर्ज करें, और चालान और प्रमाण पत्र को फाइल पर रखें।

संलग्न करने या रखने के लिए दस्तावेज़

  • चित्र और विनिर्देश।
  • दरों के साथ मात्राओं का बिल।
  • स्वीकृत भवन योजना की प्रति, जहां लागू हो।
  • ठेकेदार का जी. एस. टी. पंजीकरण, पैन और पहचान प्रमाण।
  • श्रमिकों और स्थल के लिए ठेकेदार की बीमा पॉलिसी।

इसके पीछे का कानून

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत एक निर्माण अनुबंध लागू किया जाता है। धारा 74 के तहत, देरी के लिए परिसमापन क्षति सहमत राशि तक उचित मुआवजे के रूप में वसूली योग्य है। जी. एस. टी. जी. एस. टी. कानूनों के तहत लागू होता है, और स्रोत पर कर आयकर अधिनियम, 2025 के तहत काटा जाता है जहां मालिक को इसे काटने की आवश्यकता होती है। ठेकेदार को 21 नवंबर 2025 से लागू श्रम संहिताओं का पालन करना होगा, जिसमें व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता, 2020 शामिल है, जिसने भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम, 1996 को बदल दिया है। विवाद मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता के लिए जाते हैं।

बचने के लिए आम गलतियाँ

  • चित्र, विनिर्देश या मात्रा के बिल के बिना हस्ताक्षर करना, इसलिए हर स्तर पर दायरे पर बहस की जाती है।
  • कार्य के निरीक्षण और प्रमाणन से पहले चरणों के लिए भुगतान करना।
  • मौखिक निर्देशों पर अतिरिक्त काम करने की अनुमति देना, जिससे लागत और देरी पर विवाद होता है।
  • परिसमापन क्षति दर तय नहीं करना, ठेकेदार के देर से चलने पर कोई सहमत उपाय नहीं छोड़ना।

निर्माण अनुबंध समझौता: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या निर्माण समझौता सादे कागज पर मान्य है?

एक अनुबंध बिना स्टाम्प पेपर के वैध हो सकता है, लेकिन एक बिना स्टाम्प वाले या कम स्टाम्प वाले समझौते को तब तक सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है जब तक कि शुल्क और किसी भी जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाता है। समझौते पर हस्ताक्षर होने पर अपने राज्य की दर पर मुहर लगा दें।

निर्माण अनुबंध में प्रतिधारण राशि क्या है?

प्रतिधारण राशि एक प्रतिशत है जो दोषों की प्रतिभूति के रूप में प्रत्येक भुगतान से वापस रखा जाता है। इस समझौते के तहत इसे दोष देयता अवधि समाप्त होने के बाद जारी किया जाता है, एक बार जब ठेकेदार उस समय के दौरान अधिसूचित सभी दोषों को ठीक कर लेता है।

क्या मुझे भवन ठेकेदार को भुगतान करते समय टी. डी. एस. काटने की आवश्यकता है?

यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं और काम क्यों किया जाता है। व्यवसायों और कर लेखापरीक्षा के दायरे में आने वालों को आमतौर पर ठेकेदार के भुगतान पर स्रोत पर कर की कटौती करनी चाहिए। व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए काम कराने वाले व्यक्तियों को अक्सर ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती है, हालांकि एक वर्ष में बहुत बड़े भुगतान पर एक अलग नियम लागू हो सकता है। पहला भुगतान करने से पहले कर सलाहकार से सलाह लें।

अगर ठेकेदार काम में देरी करता है तो क्या मैं मुआवजे का दावा कर सकता हूं?

हां, अगर देरी ठेकेदार की गलती है तो यह समझौता आपको सहमत दर पर परिसमापन हर्जाना लगाने देता है, और अदालतें इसे उस राशि तक उचित मुआवजे के रूप में मानती हैं। बल आकस्मिकता के कारण होने वाली देरी, आपके स्वयं के बदलाव या आपके स्वयं के डिफ़ॉल्ट समय के विस्तार को उचित ठहरा सकते हैं।

यदि कोई कर्मचारी स्थल पर घायल हो जाता है तो कौन उत्तरदायी होगा?

यह समझौता ठेकेदार को अपने श्रमिकों के वेतन, बीमा और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बनाता है, और इसके लिए आपको उनके दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता होती है। काम शुरू करने से पहले बीमा का प्रमाण मांगें, क्योंकि क्षतिपूर्ति केवल ठेकेदार की भुगतान करने की क्षमता के बराबर है।

अंतिम अद्यतन 11 अक्टूबर 2026।

भारतीय कानून के बारे में सामान्य जानकारी, आपकी स्थिति के लिए कानूनी सलाह नहीं। स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण और शुल्क राज्य के अनुसार अलग-अलग होते हैं, इसलिए इस पर भरोसा करने से पहले स्थानीय कार्यालय या किसी वकील से संपर्क करें।

संबंधित गाइड

इसके पीछे के कानून को सादे अंग्रेजी में समझाया गया और आधिकारिक स्रोतों के खिलाफ जाँच की गई।

संपत्ति और अचल संपत्ति

संयुक्त विकास समझौताः एक भूमि मालिक को क्या देखना चाहिए

एक संयुक्त विकास समझौता आपको तैयार परियोजना के हिस्से के लिए भूमि का व्यापार करने देता है। यहाँ कानून वकील की शक्ति, रेरा और पंजीकरण, और भूमि मालिक की रक्षा करने वाले खंडों के बारे में क्या कहता है।

10 कम से कम पढ़ेंगाइड पढ़ें
संपत्ति और अचल संपत्ति

परिवार को संपत्ति उपहार में देनाः पंजीकरण, स्वीकृति, निरसन

किसी रिश्तेदार को संपत्ति के उपहार के लिए एक पंजीकृत विलेख, दो प्रमाणक गवाहों और दाता के जीवनकाल में स्वीकृति की आवश्यकता होती है। एक बार पूरा होने के बाद इसे पूर्ववत करना बहुत कठिन है, जब तक कि वरिष्ठ नागरिकों पर कानून लागू नहीं होता है।

9 कम से कम पढ़ेंगाइड पढ़ें
संपत्ति और अचल संपत्ति

भारत में बिक्री विलेख या बिक्री के लिए समझौते को कैसे रद्द किया जाए

एक पंजीकृत बिक्री विलेख को एक पक्ष द्वारा रद्दीकरण विलेख पर हस्ताक्षर करके पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। अदालत को इसे रद्द करना होगा। बेचने के लिए एक समझौता अलग हैः पक्ष इसे एक लिखित रद्दीकरण विलेख द्वारा समाप्त कर सकते हैं और बकाया धन का निपटान कर सकते हैं।

10 कम से कम पढ़ेंगाइड पढ़ें

यदि यह विवाद में बदल जाता है, तो आप कर सकते हैं एक संपत्ति वकील ढूंढें या एक सत्यापित अधिवक्ता से ऑनलाइन एक प्रश्न पूछें.

निर्माण अनुबंध समझौता का मसौदा तैयार करने वाले लोगों को भी अक्सर इनकी आवश्यकता होती है।