Legal Drive

બાંધકામ કરાર

બાંધકામ કરાર કરારમાં ઠેકેદારને નિયત કિંમતે નામવાળી જગ્યા પર બાંધકામ અથવા નવીનીકરણ કરવા માટે જોડવામાં આવે છે.

ફોર્મેટઃ

એકાઉન્ટ સાથે મફતઃ વર્ડ અથવા પી. ડી. એફ., કોઈ વોટરમાર્ક નહીં, તમારા ડેશબોર્ડ પર સાચવેલ છે. દરેક પૃષ્ઠમાં એક નાનું સંદર્ભ ફૂટર હોય છે જેથી કોઈપણ તેને ચકાસી શકે.

તમે ફક્ત Legal Drive ચૂકવો છો. અમે વકીલને ચૂકવણી કરીએ છીએ. કોઈએ તમને તેમને સીધી ચૂકવણી કરવા માટે ન કહેવું જોઈએ.

Legal Drive sealએટેસ્ટ એન્ડ સાઇન દસ્તાવેજમાં વાસ્તવિક, સ્વતંત્ર રીતે ચકાસી શકાય તેવા રેકોર્ડને એમ્બેડ કરે છે.

આ દસ્તાવેજનો અનુવાદ હજુ સુધી ઉપલબ્ધ નથી. નીચેનું પૂર્વાવલોકન એ અંગ્રેજી લખાણ છે જે તમે ડાઉનલોડ કરશો.

CONSTRUCTION CONTRACT AGREEMENT This AGREEMENT is made on [effective_date] between [owner_name], of [owner_address] (the "Owner"), and [contractor_name], of [contractor_address] (the "Contractor"). 1. SCOPE OF WORK The Contractor shall carry out and complete the following work at [site_address] (the "Works"): [scope_of_work] The Works shall be executed in accordance with the drawings, specifications and bill of quantities annexed to this Agreement, which form part of it. 2. CONTRACT VALUE 2.1 The Owner shall pay the Contractor Rs. [contract_value] for the Works. 2.2 The contract value is exclusive of Goods and Services Tax, payable additionally at the applicable rate against a valid tax invoice. 2.3 Where the Owner is required by law to deduct tax at source from payments under this Agreement, the Owner shall deduct it at the applicable rate under the income-tax law in force (at present the Income-tax Act, 2025) and furnish the Contractor with the prescribed certificate of deduction. 3. PAYMENT SCHEDULE [payment_schedule] Each running payment shall be made within fifteen days of certification of the corresponding stage by the Owner or the Owner's architect. 4. TIME FOR COMPLETION 4.1 The Contractor shall commence on [start_date] and complete the Works within [completion_days] days. 4.2 Time is of the essence. If completion is delayed for reasons attributable to the Contractor, the Owner may levy liquidated damages at the rate agreed between the parties. 4.3 Extension of time may be granted for delay caused by force majeure, by variation ordered by the Owner, or by the Owner's own default. 5. MATERIALS AND WORKMANSHIP 5.1 All materials shall be new, of the specified grade, and conforming to the relevant Bureau of Indian Standards specification. 5.2 The Owner may reject any material or workmanship not conforming to the specification, and the Contractor shall replace or redo it at its own cost. 5.3 The Contractor shall permit the Owner and the Owner's architect to inspect the Works at all reasonable times. 6. VARIATIONS No variation to the scope shall be carried out except on the Owner's written instruction, recording the agreed cost and time implication. 7. STATUTORY COMPLIANCE AND LABOUR 7.1 The Contractor shall obtain all permissions and approvals required for the execution of the Works, other than those which are the Owner's responsibility as the landowner. 7.2 The Contractor is solely responsible for the wages, statutory dues, insurance and safety of its own workers, and shall comply with the labour codes, including the Code on Wages, 2019, the Code on Social Security, 2020 and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, and with all other applicable labour law. 7.3 The Contractor shall indemnify the Owner against any claim arising from injury to, or a claim by, its workers. 8. RETENTION AND DEFECT LIABILITY Retention money (% of each payment): [retention_percent] Defect liability period (months from completion): [defect_liability_months] 8.1 The Owner shall retain the percentage of each payment stated above as retention money. If no percentage is stated, no retention money shall be held. 8.2 The Contractor shall remain liable to rectify, at its own cost, any defect appearing within the defect liability period stated above or, if none is stated, within twelve months of completion. 8.3 Retention money, if any, shall be released on expiry of the defect liability period, subject to rectification of all notified defects. 9. TERMINATION The Owner may terminate for material breach not remedied within fifteen days of written notice, for abandonment of the Works, or on the Contractor's insolvency. On termination the Owner shall pay for work properly executed to that date. 10. GOVERNING LAW Governed by the laws of India, with disputes referred to arbitration by a sole arbitrator under the Arbitration and Conciliation Act, 1996. OWNER CONTRACTOR [owner_name] [contractor_name] WITNESSES 1. Name: ______________________ Signature: ______________ 2. Name: ______________________ Signature: ______________

બાંધકામ કરાર: તે શું છે

બાંધકામ કરાર કરારમાં ઠેકેદારને નિયત કિંમતે નામવાળી જગ્યા પર બાંધકામ અથવા નવીનીકરણ કરવા માટે જોડવામાં આવે છે. તે કામનો અવકાશ, કરારનું મૂલ્ય, તબક્કાવાર ચૂકવણી, પૂર્ણ કરવા માટેનો સમય, સામગ્રીના ધોરણો, ભિન્નતા, મજૂર જવાબદારી, જાળવણી નાણાં અને ખામીની જવાબદારી નક્કી કરે છે, જેમાં વિવાદો લવાદમાં જાય છે.

જ્યારે તમને આ દસ્તાવેજની જરૂર હોય

  • તમે તમારા પ્લોટ પર ઘર બનાવી રહ્યા છો અને નાગરિક કાર્ય માટે ઠેકેદારની ભરતી કરી રહ્યા છો.
  • તમે ફ્લેટનું નવીનીકરણ કરી રહ્યા છો અથવા ફ્લોર ઉમેરી રહ્યા છો અને કિંમત, સમયરેખા અને ગુણવત્તા લખવા માંગો છો.
  • નાના વ્યવસાયમાં દુકાન, કાર્યાલય અથવા વેરહાઉસ બાંધવામાં આવે છે અને વિલંબ માટે સંમત ચુકવણી તબક્કાઓ અને દંડની જરૂર હોય છે.
  • ઠેકેદાર મજૂર એકત્ર કરતા પહેલા અવકાશ, તબક્કાવાર ચૂકવણી અને વિવિધતાઓ પર લેખિત શરતો ઇચ્છે છે.

તે શું આવરી લે છે

  • પક્ષો, સ્થળનું સરનામું અને કાર્યનો અવકાશ, રેખાંકનો, વિશિષ્ટતાઓ અને જથ્થાના બિલ સાથે જોડાયેલ છે.
  • કરારનું મૂલ્ય, જીએસટી સિવાય, સ્રોત પર કર કાપવામાં આવે છે જ્યાં માલિકે તેને કાયદા દ્વારા કાપવું જરૂરી છે.
  • ચુકવણીનું સમયપત્રક, દરેક તબક્કાના પ્રમાણપત્રના પંદર દિવસની અંદર ચાલુ ચૂકવણી સાથે.
  • શરૂઆતની તારીખ અને પૂર્ણતાનો સમયગાળો, ઠેકેદારના વિલંબ માટે લિક્વિડેટેડ નુકસાની, અને ફોર્સ મેજ્યુઅર અથવા માલિક દ્વારા થતા વિલંબ માટે એક્સ્ટેંશન.
  • સામગ્રી અને કારીગરીના ધોરણો, લેખિત ભિન્નતા આદેશો, અને પરવાનગીઓ માટે ઠેકેદારની જવાબદારી, કામદારોના વેતન, સલામતી અને શ્રમ કાયદાના પાલન.
  • ખામીની જવાબદારીનો સમયગાળો પૂરો થાય ત્યાં સુધી દરેક ચુકવણીની ટકાવારી જાળવી રાખવી, સમાપ્તિ અધિકારો અને એકમાત્ર મધ્યસ્થી દ્વારા મધ્યસ્થી.

તેને કેવી રીતે ભરવું, સહી કરવી અને તેનો ઉપયોગ કરવો

  1. સહી કરતા પહેલા રેખાંકનો, વિશિષ્ટતાઓ અને જથ્થાના બિલને અંતિમ સ્વરૂપ આપો, કારણ કે આ કિંમતમાં શું આવરી લે છે તે નિર્ધારિત કરે છે.
  2. આ પૃષ્ઠ પર અવકાશ, કરાર મૂલ્ય, તબક્કાઓ, પૂર્ણતાનો સમયગાળો, જાળવણી અને ખામી જવાબદારીનો સમયગાળો સાથે ફોર્મ ભરો અને પૂર્વાવલોકન તપાસો.
  3. રેખાંકનો, સ્પષ્ટીકરણો અને જથ્થાના બિલને જોડાણ તરીકે જોડો અને બંને પક્ષોને દરેક પૃષ્ઠની શરૂઆતમાં મૂકો.
  4. આ પ્રકારના કરાર માટે તમારા રાજ્યને જે મૂલ્યની જરૂર છે તે સ્ટેમ્પ પેપર પર છાપો.
  5. બે સાક્ષીઓ સમક્ષ સહી કરો અને ખાતરી કરો કે ઠેકેદાર પાસે કામદારોની સલામતી માટે વીમો અને વ્યવસ્થા છે.
  6. ચૂકવણી કરતા પહેલા દરેક તબક્કાને લેખિતમાં પ્રમાણિત કરો, લેખિતમાં કોઈપણ ફેરફારો રેકોર્ડ કરો અને ફાઇલ પર ઇન્વૉઇસેસ અને પ્રમાણપત્રો રાખો.

જોડવા અથવા તેની સાથે રાખવા માટેના દસ્તાવેજો

  • રેખાંકનો અને વિશિષ્ટતાઓ.
  • દર સાથે જથ્થાનું બિલ.
  • મંજૂર થયેલ ઇમારત યોજનાની નકલ, જ્યાં લાગુ હોય ત્યાં.
  • ઠેકેદારની જીએસટી નોંધણી, પાન અને ઓળખનો પુરાવો.
  • કામદારો અને સ્થળ માટે ઠેકેદારની વીમા પૉલિસી.

તેની પાછળનો કાયદો

ભારતીય કરાર અધિનિયમ, 1872 હેઠળ બાંધકામ કરાર લાગુ કરવામાં આવે છે. કલમ 74 હેઠળ, વિલંબ માટે લિક્વિડેટેડ નુકસાની સંમત રકમ સુધી વાજબી વળતર તરીકે વસૂલ કરી શકાય છે. જી. એસ. ટી. કાયદા હેઠળ જી. એસ. ટી. લાગુ પડે છે અને આવકવેરો અધિનિયમ, 2025 હેઠળ સ્રોત પર કર કાપવામાં આવે છે, જ્યાં માલિકે તેને કાપવો જરૂરી છે. કોન્ટ્રાક્ટરે 21 નવેમ્બર 2025થી અમલમાં આવેલી શ્રમ સંહિતાનું પાલન કરવું પડશે, જેમાં વ્યવસાયિક સલામતી, આરોગ્ય અને કાર્યકારી શરતો સંહિતા, 2020નો સમાવેશ થાય છે, જેણે બિલ્ડિંગ અને અન્ય બાંધકામ કામદાર અધિનિયમ, 1996નું સ્થાન લીધું છે. વિવાદો આર્બિટ્રેશન એન્ડ કન્સીલીએશન એક્ટ, 1996 હેઠળ આર્બિટ્રેશનમાં જાય છે.

ટાળવા માટેની સામાન્ય ભૂલો

  • રેખાંકનો, સ્પષ્ટીકરણો અથવા જથ્થાના બિલ વિના સહી કરવી, જેથી દરેક તબક્કે અવકાશની દલીલ કરવામાં આવે.
  • કામનું નિરીક્ષણ અને પ્રમાણિત કરતા પહેલા તબક્કાઓ માટે ચૂકવણી કરવી.
  • મૌખિક સૂચનાઓ પર વધારાનું કામ કરવાની મંજૂરી આપવી, જે ખર્ચ અને વિલંબ અંગેના વિવાદો તરફ દોરી જાય છે.
  • લિક્વિડેટેડ નુકસાનીનો દર નક્કી ન કરવો, જ્યારે ઠેકેદાર મોડો પડે ત્યારે કોઈ સંમત ઉપાય છોડવો નહીં.

બાંધકામ કરાર: વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

શું બાંધકામ કરાર સાદા કાગળ પર માન્ય છે?

કરાર સ્ટેમ્પ પેપર વિના માન્ય હોઈ શકે છે, પરંતુ જ્યાં સુધી ફરજ અને કોઈપણ દંડ ચૂકવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી અનસ્ટેમ્પ્ડ અથવા અંડર-સ્ટેમ્પ્ડ કરારને પુરાવા તરીકે સ્વીકારવામાં નહીં આવે. જ્યારે કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવે ત્યારે તેના પર તમારા રાજ્યના દરે મહોર લગાવી દો.

બાંધકામ કરારમાં રીટેન્શન મની શું છે?

રીટેન્શન મની એ ખામી માટે સુરક્ષા તરીકે દરેક ચુકવણીમાંથી પાછળ રાખવામાં આવેલી ટકાવારી છે. આ કરાર હેઠળ તે ખામીની જવાબદારીનો સમયગાળો પૂરો થયા પછી બહાર પાડવામાં આવે છે, એકવાર ઠેકેદાર તે સમય દરમિયાન સૂચિત તમામ ખામીઓ સુધારી લે.

શું બિલ્ડિંગ કોન્ટ્રાક્ટરને ચૂકવણી કરતી વખતે મારે ટી. ડી. એસ. કાપવાની જરૂર છે?

તે તમે કોણ છો અને શા માટે કામ કરવામાં આવે છે તેના પર આધાર રાખે છે. વ્યવસાયો અને ટેક્સ ઓડિટ દ્વારા આવરી લેવામાં આવેલા વ્યવસાયોએ સામાન્ય રીતે ઠેકેદારની ચૂકવણી પર સ્રોત પર કર કાપવો આવશ્યક છે. વ્યક્તિગત હેતુઓ માટે કામ કરાવતી વ્યક્તિઓને ઘણીવાર કરવાની જરૂર હોતી નથી, જો કે એક વર્ષમાં ખૂબ મોટી ચૂકવણી પર એક અલગ નિયમ લાગુ થઈ શકે છે. પ્રથમ ચુકવણી કરતા પહેલા કર સલાહકારની સલાહ લો.

જો ઠેકેદાર કામમાં વિલંબ કરે તો શું હું વળતરનો દાવો કરી શકું?

હા, જો વિલંબ ઠેકેદારનો દોષ હોય તો આ કરાર તમને સંમત દરે નુકસાન ભરપાઈ કરવા દે છે, અને અદાલતો આને તે રકમ સુધી વાજબી વળતર તરીકે માને છે. ફોર્સ મેજ્યુઅરને કારણે વિલંબ, તમારી પોતાની ભિન્નતા અથવા તમારી પોતાની ડિફોલ્ટ તેના બદલે સમયના વિસ્તરણને યોગ્ય ઠેરવી શકે છે.

જો કોઈ કામદાર સ્થળ પર ઇજાગ્રસ્ત થાય તો કોણ જવાબદાર છે?

આ કરાર ઠેકેદારને તેના કામદારોના વેતન, વીમા અને સલામતી માટે સંપૂર્ણપણે જવાબદાર બનાવે છે, અને તેના માટે જરૂરી છે કે તે તમને તેમના દાવાઓ સામે વળતર આપે. કામ શરૂ થાય તે પહેલાં વીમાનો પુરાવો પૂછો, કારણ કે વળતર એ ઠેકેદારની ચૂકવણી કરવાની ક્ષમતા જેટલું જ સારું છે.

છેલ્લે અપડેટ થયેલ 11 ઑક્ટોબર, 2026.

ભારતીય કાયદા વિશેની સામાન્ય માહિતી, તમારી પરિસ્થિતિ માટે કાનૂની સલાહ નહીં. સ્ટેમ્પ ડ્યુટી, નોંધણી અને ફી રાજ્ય પ્રમાણે અલગ અલગ હોય છે, તેથી તમે તેના પર આધાર રાખો તે પહેલાં સ્થાનિક કાર્યાલય અથવા વકીલ સાથે તપાસ કરો.

સંબંધિત માર્ગદર્શિકાઓ

તેની પાછળનો કાયદો, સાદા અંગ્રેજીમાં સમજાવ્યો અને સત્તાવાર સ્રોતો સામે તપાસ કરી.

મિલકત અને રિયલ એસ્ટેટ

સંયુક્ત વિકાસ સમજૂતીઃ જમીન માલિકે શું તપાસવું જોઈએ

સંયુક્ત વિકાસ કરાર તમને તૈયાર થયેલા પ્રોજેક્ટના હિસ્સા માટે જમીનનો વેપાર કરવા દે છે. અહીં એટર્નીની સત્તા, રેરા અને નોંધણી અને જમીન માલિકનું રક્ષણ કરતી કલમો વિશે કાયદો શું કહે છે તે અહીં છે.

10 ઓછામાં ઓછું વાંચવુંમાર્ગદર્શિકા વાંચો
મિલકત અને રિયલ એસ્ટેટ

પરિવારને મિલકત ભેટ આપવીઃ નોંધણી, સ્વીકૃતિ, રદબાતલ

સંબંધીને મિલકતની ભેટ આપવા માટે નોંધાયેલ ખત, બે પ્રમાણિત સાક્ષીઓ અને દાતાના જીવનકાળમાં સ્વીકારની જરૂર પડે છે. એકવાર પૂર્ણ થયા પછી તેને પૂર્વવત્ કરવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે, સિવાય કે વરિષ્ઠ નાગરિકો પરનો કાયદો લાગુ થાય.

9 ઓછામાં ઓછું વાંચવુંમાર્ગદર્શિકા વાંચો
મિલકત અને રિયલ એસ્ટેટ

ભારતમાં વેચાણ કરાર અથવા વેચાણ કરારને કેવી રીતે રદ કરવો

એક પક્ષ દ્વારા રદ કરવાના ખત પર હસ્તાક્ષર કરીને નોંધાયેલ વેચાણ ખતને પૂર્વવત્ કરી શકાતો નથી. કોર્ટે તેને રદ કરવી પડશે. વેચવાનો કરાર અલગ છેઃ પક્ષો તેને લેખિત રદબાતલ ખત દ્વારા સમાપ્ત કરી શકે છે અને બાકીની રકમની પતાવટ કરી શકે છે.

10 ઓછામાં ઓછું વાંચવુંમાર્ગદર્શિકા વાંચો

જો આ વિવાદમાં ફેરવાય છે, તો તમે કરી શકો છો મિલકત વકીલ શોધો અથવા ચકાસાયેલ વકીલને ઓનલાઇન પ્રશ્ન પૂછો.

બાંધકામ કરાર નો મુસદ્દો તૈયાર કરનારા લોકોને પણ ઘણીવાર આની જરૂર પડે છે.